Regulamin promocji 20/70/10

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w programie harmonogramu płatności 20/70/10  pt. „Harmonogram płatności 20/70/10” zwanym dalej Programem, organizowanym przez Proneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-174), ul. prof. Jerzego Stankiewicza 24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gdańska pod numerem KRS 0000898582, o kapitale zakładowym w wysokości 46 816 000,00 PLN, REGON 388826311, NIP 5833428457, oraz spółki zależne zwanym dalej Organizatorem. 

II. Definicje 

a) Biuro Organizatora – jeden z  lokali Organizatora przy ul. prof. J. Stankiewicza 24, 80-174 w Gdańsku lub w rejonie ul. Czerskiej 35, 80-180 w Gdańsku.  

b) Proneko – Proneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-174), ul. prof. Jerzego Stankiewicza 24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gdańska pod numerem KRS 0000898582, o kapitale zakładowym w wysokości 46 816 000,00 PLN, REGON 388826311, NIP 5833428457, oraz spółki zależne, 

c) Produkt – produkty tj. lokale mieszkalne oferowane przez Proneko Sp. z o.o. na
Osiedlu Kompas

d) Organizator – Proneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-174), ul. prof. Jerzego Stankiewicza 24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gdańska pod numerem KRS 0000898582, o kapitale zakładowym w wysokości 46 816 000,00 PLN, REGON 388826311, NIP 5833428457, oraz spółki zależne

e) Umowa – umowa sprzedaży, przedwstępna umowa sprzedaży lub inna umowa dotycząca Produktu oferowanego przez Proneko Sp. z o.o.

III. Warunki korzystania z Programu

Promocja obowiązuje w przypadku zawarcia Umowy Rezerwacyjnej oraz Deweloperskiej z Organizatorem  i dotyczy harmonogramu płatności ustalonego zgodnie z poniższymi zasadami. Dotyczy wyłącznie mieszkań o powierzchni powyżej 50m2 i nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi równolegle przez Proneko sp. z o.o.

Warunki promocji są wiążące i stanowią integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Klientem.

Promocja „Harmonogram 20/70/10” zakłada następujące zasady dotyczące płatności

Harmonogram płatności

a) Pierwsza rata – 20%

• Kwota stanowiąca 20% wartości umowy będzie płatna przez Nabywcę 3 dni (trzy dni) po zawarciu Umowy.
• Płatność ta pokrywa etapy I i II realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.

b) Druga rata – 70%

• Kwota stanowiąca 70% wartości umowy będzie płatna w terminie 7 dni (siedem dni) od dnia zawiadomienia Nabywcy przez Dewelopera o zakończeniu etapów III do IX, jednak nie wcześniej niż w dniu 30.04.2026.
• Płatność ta obejmuje etapy III do IX realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem ustalonym w Umowie.

c) Trzecia rata – 10%

• Kwota stanowiąca 10% wartości umowy będzie płatna w terminie 7 dni (siedem dni) od dnia zawiadomienia Nabywcy przez Dewelopera o zakończeniu X etapu z harmonogramu prac, jednak nie wcześniej niż w dniu 29.05.2026.
• Płatność ta obejmuje finalny etap realizacji przedsięwzięcia (etap X) zgodnie z harmonogramem.

IV Warunki płatności

1. Płatności w ramach promocji powinny być realizowane na rachunek bankowy wskazany przez Dewelopera w Umowie.
2. Nabywca jest zobowiązany do uregulowania każdej z rat w terminie wskazanym w punkcie III regulaminu.
3. W przypadku opóźnienia w płatności, Organizator ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Czas trwania promocji 

1. Skorzystanie z promocji możliwe jest w terminie od 17.03.2025 do 31.08.2025.

V. Postanowienia dodatkowe

1. Niniejszy Regulamin Programu dostępny jest w Biurze Organizatora oraz na stronie internetowej www.proneko.pl 
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Programu w każdym czasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia w Biurze Organizatora oraz na stronie internetowej wskazanej w pkt 1).
4. Organizator rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Uczestników Programu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu stosuje się przepisy prawa polskiego.
6. Ewentualne spory nierozwiązane na drodze polubownej związane z Programem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie, iż promocja 20/70/10 nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi równolegle przez Proneko sp. z o.o.

VI. Postanowienia końcowe

2. Dane Klienta będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji Programu, przyznania nagrody, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów należących do jego grupy kapitałowej, b) podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

6. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2.
8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości przystąpienia przez Klienta do Programu. 
10. Organizator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o aktywności Uczestnika na stronie internetowej, w celu dostarczenia Uczestnikowi informacji o produktach i usługach, których nabyciem Uczestnik może być najbardziej zainteresowany. 
11. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją. 
12. Regulamin może ulec zmianie wyłącznie na podstawie pisemnej zgody obu stron Umowy.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w promocji w przypadku niewywiązania się Klienta z warunków Umowy lub regulaminu promocji.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów rezerwacyjnych i deweloperskich.